加工合同書怎么寫

根據《合同法》之規定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：

一、 工程概況

二、 工期

本工程的加工工期為 因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

三、 甲方的權利和義務

1、 保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

2、 遵守以上約定并執行。

四、 乙方的權利和義務

2、 按照圖紙制作，保證工期和質量。. 配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

3、 因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

4、 遵守以上約定并執行。

五、 技術要求

1、 甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

2、 鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

3、 本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。

4、 乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規范要求標準讓甲方滿意。

5、 構件制作驗收執行GB50205-20_《鋼結構工程質量驗收規范》。

六、 付款方式

合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。

七、 本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

八、 本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章后生效。

甲方(蓋章簽字)： 乙方：(蓋章簽字)

年 月

年 月 日 日

加工合同書怎么寫篇2

訂立合同雙方：

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品品名規格(長、寬、高cm)單位數量備注

第二條加工成品質量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供

圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。

第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條其他

一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

加工合同書怎么寫篇3

定做方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定做方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、合同組成及內容

1.1本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。

1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品

編號：____________

名稱：____________

規格：____________

單位：____________

數量：____________

備注：____________

三、加工成品質量要求

3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

3.2承攬方需為每單件產品提供產品合格證。

四、訂單確認

4.1定做方委托承攬方開發加工的新產品首次訂貨量每個單品不得少于____套，再次訂貨量每個單品不得少于_____套。

4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。

4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單指單品訂購數量_____套以上，特殊產品指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發模具的產品以承攬方確認的交貨期為準。

4.4定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.5定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在承攬方發貨前____天內付清給承攬方，承攬方收齊貨款____天內發貨。

5.2產品包裝要求：

六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

6.1(用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

6.3交(提)原材料等物品日期計算，參照本合同規定執行。

七、技術資料、圖紙提供辦法

7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

7.2定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

八、價款

合同總價款___________

九、驗收標準和方法

9.1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告。

9.3每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的.，按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

11.1發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

11.2發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等)，導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

十三、保密條款

13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

13.6承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據，或未經授權的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數據。另外，承攬方同意需要上述數據的員工按照程序獲得上述數據。

13.7雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。

13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

13.9上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。

13.10應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。

13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

14.1未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

14.3未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

14.7異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

14.8實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

14.10未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

14.12承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

十五、不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

16.2如承攬方在規定交貨期遲延的____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交定做方所在地的人民法院解決。

本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定做方：_____________________ 承攬方：(客戶)_________________

公章：_______________________ 公章：_________________________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_____________________

開戶銀行：_____________________ 開戶銀行：_______________________

帳號：_______________________ 帳號：_________________________

法定地址：_____________________ 法定地址：_______________________

電話：_______________________ 電話：_________________________

傳真：_______________________ 傳真：________________________

日期：________年____月____日 日期：________年____月____日

加工合同書怎么寫篇4

甲方：_________________________

乙方：_________________________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙方按平等互利的原則，經友好協商一致，同意簽定本合同。

一、安裝單位地址：

二、材料：

主材：不銹鋼方管：(品牌、規格、厚度)________________________

不銹鋼圓管：(品牌、規格、厚度)_______________________

晾衣桿：(品牌、規格、厚度)_________________________

擋雨瓦：(品牌、規格、厚度)_________________________輔材加厚，膨脹螺栓固定。

乙方安裝時必須通知甲方到場驗收

三、工程段造價及付款方式

防盜窗為______元/(按實際面積結算)。實測面積__________總價______(大寫)__________________。此總價包括材料、制作、安裝、運費、配件等全部費用。甲方預付定金________(大寫)_____________。工程完工后、乙方通知甲方當場驗工，合格后七天內付清全部工程款。

四、雙方權利義務

1、保證乙方場地、電力暢通、無障礙和上樓通道通暢。

2、驗收合格后按合同三條規定支付工程費用。

1、按合同要求提供不銹鋼材料，并安裝牢固可靠

2、確保按合同要求使用合格材料、并按行規保留空隙間距，并保證尺寸準確。

3、施工中出現所有人身安全問題事故均有乙方自行負責。

五、驗收及違約責任及售后

1、乙方上門安裝日期______________每逾期1日應付總金額的千分之五計算。乙方安裝完成后，即向甲方提出驗收要求，甲方當場驗收，甲方在乙方通知后七天內不驗收、乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2、甲方未能按合同第三條規定時間付款，每逾期1日應付總金額的千分之五計算。

3、保證____年內不開焊不生銹，質保期內免費維修、更換。

六、附則

1、合同期間發生糾紛、應先協商解決，協商不成可向人民法院提起訴訟。

2、本合同一式兩份、經雙方簽字生效后，甲乙雙方各執一份。

3、雙方簽字后立即生效。

甲方代表簽字：乙方代表簽字：

年月日

加工合同書怎么寫篇5

合同編號：

甲方：(定作方)

地址：

乙方：(承攬方)

地址：

經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

一、定作物

品名

規格

單位

單價

數量

金額

交貨時間

貨款共計人民幣(大寫)

二、面料、輔料質量標準和要求

三、服裝款式特點和制作要求

四、服裝質量標準和驗收方法

五、配套及包裝要求

六、結算方式和付款期限

七、交貨期限、地點、方式

八、異議

如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

九、違約責任

1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

十、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

十一、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。

甲方：乙方：

企業照號碼：企業照號碼：

開戶銀行帳號：開戶銀行帳號：

企業負責人：企業負責人：

代表：(蓋章)代表：(蓋章)

年月日年月日

三

甲方：乙方：

經雙方友好協商，甲方委托乙方生產一批：

1.乙方必須按照甲方的交貨時間和數量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規定的交貨時間，貨款或加工費2個月后付款。超過1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類推。

2.乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及制作要求進行操作，乙方必須對產品的質量完全負責，乙方在生產車間必須把質量控制好，以免返工重檢，甲方對產品檢驗時，如果發現返工比例在8%以上，只結算貨款或加工費的80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。

3.甲方在收貨時發現無可挽救的質量的問題，扣貨款的一半，到客戶無扣款后再付給乙方。4.甲方在收到乙方的成品后進行檢驗，對于不合格產品，甲方有權拒收，由此產生的后果由乙方負責。殘次品將由生產單位承擔經濟責任。

5.成品交到甲方倉庫，如發現線頭沒剪干凈，由甲方安排人員剪。所產生的費用由乙方承擔，每件扣加工費0.50元。

6.乙方在生產前送三套產前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產。

7.付款方式：所有產品經甲方檢驗合格后結算之日起二個月內付清，但盡量提前付給。

8.乙方應及時配合把返工的產品返好，通知在10小時內沒來洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工費用由乙方承擔。

9.乙方應按公司發貨數量交貨，如有少數或次品，每件/套按出廠價扣款。10.此合同一式兩份，經雙方簽字后生效。

11.此合同項下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。12.簽約時間20__年。

甲方：乙方：

代理人：代理人：

加工合同書怎么寫篇6

此協議于____年__月__日由以下兩方簽訂：

委托方：____有限公司

地址：__(郵編：______)

電話：(__)______

傳真：(__)______

銀行：____________

銀行戶頭號碼：______

增值稅號碼：______

(以下稱“委托方”)

加工方：____有限公司

地址：____(郵編：____)

電話：(__)____

傳真：(__)____

銀行：____________

銀行戶頭號碼：____________

(以下稱“加工方)。

委托方和加工方合稱為“雙方”。

委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

(1)委托方希望根據下列條件委托加工方_____茶產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。

(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工_____產品，有關產品將按本協議規定完成。

(3)委托方為____產品之商標持有人及享有有關產品專利權。

每月訂單

(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

(5)加工方在收悉訂單后，必須在一個星期內以傳真書面向委托方確認訂單。

(6)除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

(8)加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。

原材料及包裝材料安排

(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。

加工費

(10)含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

(11)委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

(12)委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

技術及工藝

(13)成品各項理化指標由委托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委托方承擔，除非：

a產品含有非配方所含的其他物質;

b產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

c產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質;

付款條件

(14)首次加工費，委托方在產品生產完成10日后全數匯至加工方的銀行戶頭。

(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內向委托方開具增值稅發票。

有關知識產權、專利及商標的侵權責任

(16)非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。

雙方責任

(17)加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。協議終止

(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

(20)協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。

協議期限

(21)本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

委托方加工方

代表人簽字：代表人簽字：

代表人姓名：代表人姓名：

____有限公司(蓋章)：____有限公司(蓋章)：

____年__月__日____年__月__日

加工合同書怎么寫篇7

協議編號：

簽定地點：

甲、乙雙方本著平等、互利的原則，經共同友好協商，達成以下協議：

第一條 委托加工的產品

本協議中所指產品為甲方委托乙方生產的__MP3播放器.

第二條 合作期限

本協議在雙方簽名及蓋章后生效，至_年__月__日為止。

第三條 加工生產形式、加工生產的期限

3.1甲方以委托加工形式委托乙方生產上述產品，由甲方向乙方提供書面《授權書》。

3.2產品詳細內容《產品詳細清單確認單》。

3.3甲方委托乙方生產的產品，乙方應在生產料件備齊后14天的時間內完成，具體交貨時間見訂單。

乙方應在確認的時間內準時交貨。

第四條 甲乙雙方交易的程序

1 甲乙雙方指定以下人員負責處理雙方有關業務往來：

甲方授權代表姓名： 乙方授權代表人：

電話： 電話：

4.2訂貨：甲方正式訂貨，應在乙方確認樣機后，提前 天以書面形式向乙方下達《產品訂貨單》，

續訂貨需提前 天以書面形式向乙方下達訂貨單。甲方應填寫由乙方提供的《產品訂貨單》，簽名蓋章傳真至乙方。乙方在收到甲方訂單的第二個工作日以書面形式向甲方答復。乙方應在書面答復之日起 天內交貨。

4.3 乙方應按訂單約定的時間交貨。

第五條 產品的價格和貨款的支付

5.1 貨物的價格由甲、乙雙方另行約定，以《產品訂貨單》中的價格為準。

5.2 甲方在得到乙方的書面確認后,甲方二個工作日內按照乙方書面指示支付訂貨約定的訂金，乙方開始生產備貨，發貨前乙方以書面方式通知甲方付款。(這次以現金付)

第六條 貨物的交付和運輸費用的承擔

6.1 交貨目的地：

6. 2 產品至甲方倉庫的運雜費用由甲方負責.

第七條 產品的檢驗，驗收

7.1乙方根據甲方的要求將貨物交到雙方約定的地點，并在發貨的同時提供該批次產品的出廠測試記錄.甲方自收到貨物后二個工作日內(節假日順延)完成檢驗，如與訂單數量、規格不符或包裝嚴重損壞，甲乙雙方本著友好協商的原則，最遲在下批交貨時解決問題。由此發生的費用由乙方承擔。

7.2 如若不合格比例超過雙方協議的比例而造成甲方無法使用，甲方在收貨后三個工作日內以書面通知乙方，由此造成甲方產銷脫鉤的現象，甲方保留由此造成的損失的索賠權力。

第八條 產品品質條款

8.1品質標準:乙方必須嚴格按照甲方提供的檢測軟件和規格書所承諾的標準進行本產品的生產和向甲方批量供貨，甲方按此標準對訂單產品進行驗收。

8.2 乙方保證為甲方代購物料的品質達到規格書所承諾的標準. 如有問題乙方在5日之內替換每一個有障的材料。

8.3 乙方承諾所提供之產品的開箱合格率不得低于所訂貨物的98%.

8. 4 原則上不合格產品的判定以雙方共同確認《MP3成品檢驗規范》為準。如出現《MP3成品檢驗規范》之外的質量問題，雙方應本著合作態度協商處理

第九條 售后服務條款

9.1 乙方承諾銷售給甲方的產品在正常使用的情況下，在交貨后13個月內提供免費保修，并在十五個工

作日之內完成相應工作。因甲方供應的材料引起的質量因素和人為因素造成的質量問題除外。

9.2 乙方需在收到維修的產品15個工作日內將其修復或更換合格部件返還甲方。

9.3 乙方提供的更換后的產品的質量保證期順延。

9.4 甲方承擔甲方售后服務部至乙方的維修部運費，乙方承擔乙方的維修部至甲方售后服務部的運費。甲乙雙方各自承擔相關的運輸保險.

9.5 甲方應對不合格品標明詳細故障現象，利于乙方順利維修。為了了解產品的修復狀況，乙方應向甲

方提交每一次由甲方返回不良品維修報告或故障分析報告，并詳細說明故障原因，乙方在返還維修品時應隨貨將此報告提交給甲方;

9.6 乙方保證維修品性能達到新品出廠標準。

9.7 如果乙方合同產品在使用過程中出現甲方技術部門不能解決的問題，甲方以書面形式將故障現象、

工作環境、發生的過程等資料等通知乙方，乙方技術工程師接到通知后須迅速反應，對一般性問題要求必須在五個工作日內予以解決。

9.8 維修期限以本協議規定為準，不受本協議終止約束，在本協議終止后包括協議期滿終止或執行中途因故終止，也無論是否續簽訂新協議，都不影響乙方對所銷售的產品保修承諾;

9.9乙方負責對甲方技術人員進行培訓。

第十條 甲方的權利和義務

10.1 尊重本協議產品的知識產權，防止發生任何侵害乙方知識產權的行為。

10.2 在簽訂本協議前，乙方應對提供的樣品進行兼容性測試，并提供測試報告。

10.3 甲方有義務協助乙方對第三方侵犯乙方產品知識產權的行為進行阻止。

10. 4 甲方委托乙方生產的有商標產品,如有侵權問題,甲方負全部責任

第十一條 乙方的權利和義務

11.1 保證本協議產品為質量合格品，如確系乙方產品本身質量發生問題，乙方有責任予以免費更換。

11.2 正常情況(質量無問題)，乙方對甲方訂購的產品不承擔退貨、調貨、換版本升級的義務。

11.3 有義務保護甲方的商業與技術秘密，如乙方泄密，甲方有權追索經濟賠償。

11.4 尊重本協議產品的知識產權，防止發生任何侵害甲方商標權的行為。

11.5 乙方保證所提供的委托加工的產品與甲方測試的產品內容完全一致。

第十二條 違約事項及違約責任

12.1違約：下述情況屬違約行為

(1) 乙方直接或間接(在不通過甲方的情況下)向第三方銷售甲方授權生產的產品。

(2) 乙方未按合同要求提供合格產品以及售后服務。

(3) 乙方在接到甲方《產品訂貨單》，同時乙方收到訂貨單總金額30%的貨款后的二十一個工作日內不能正常交貨，不可抗力除外。

(4)甲方超過約定時間取消訂單。

(5)甲方超過約定時間支付相應的貨款。

12.2 違約責任

(1)乙方如有前項(3)款所規定的違約的行為，甲方有權向乙方追償違約金。

(2)甲方如有前項(4)、(5)款所規定的違約行為，乙方有權沒收訂金。并且，甲方應承擔違約金(每

天按乙方應收賬款的0.05%計算)。

第十三條 責任和權利的轉移

本協議只對甲、乙雙方有效，對甲乙雙方的合作單位、子公司等無效。本合同的責任、權利不可轉移。任何一方的關聯單位，都不能成為本合同的自然承接者。

第十四條 知識產權

甲方保證授權予乙方生產的商標為甲方合法取得，并有權授予乙方制造產品(注MP3系列)之用，絕無侵犯他人商標權。如因侵犯他人商標權而發生的糾紛甲方應負責解決，乙方因此受到損害的，甲方應賠償一切損失(含律師費)。

第十五條 保密條款

在協議有效期內或協議終止后，甲、乙雙方中的任何一方，未經另一方同意，均不得向第三方泄露本合同的內容及在合作期所獲得的另一方的商業秘密。

第十六條 協議的終止

協議一方如違反本協議任一條之規定或有其它違法行為時，經對方限期催告而未改正。另一方可以終止本協議，并請求損害賠償。

第十七條 爭議的解決.

在本協議的執行中發生爭議，雙方應友好協商，協商不成時，提請深圳仲裁委員會進行仲裁。

第十八條 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

第十九條 本協議的附件是協議的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

甲方全稱：乙方全稱：

單位蓋章：單位蓋章：

簽約代表：簽約代表：

公司地址: 公司地址:

聯系電話：聯系電話：

傳 真: 傳 真: